工程结算协议书

工程结算协议书

更新时间：2024-07-23 12:30:03

相关推荐

工程结算协议书

　　在生活中，很多情况下我们需要用到协议，签订了协议就有了法律依靠。一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编收集整理的工程结算协议书，欢迎阅读与收藏。

工程结算协议书1

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在年月日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在年月日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在年月日前上报，但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。至年月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的.，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在年月日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在年月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在年月日前取得一致的，将与承包人在年月日至年月日之间上报的工程结算资料为基础并在年月日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在年月日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住所：住所：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签约日期：签约日期：

　　签订地点：广东省广州市区。

工程结算协议书2

　　甲方：

　　注册地址：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系电话：

　　为了维护本小区内的交通秩序，规范车辆的停放管理，确保业主的车辆安全，根据本小区的实际情况和相关法律法规，制定本合同以保障双方的权益和义务。

　　第一条：双方的权利和义务：

　　一、甲方的'权利和义务：

　　1、负责建立、健全本车库车位业主资料及停放车辆的档案资料；

　　2、制定本车库管理的相关规定；

　　3、制止违反本车库管理及危害车库设施、设备的行为；

　　4、根据本合同收取车位物业管理服务费；

　　5、规范车库停车，制止乱停乱放，确保消防通道畅通；

　　6、配合车位产权人之间，与第三方之间的相关关系的协调；

　　7、经授权积极配合对车库设施、设备的专项维修；

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、车位产权人应当如实填写自有车辆的相关信息，并填写车辆信息卡。对于租赁车位使用人，也需要如实申报车辆信息，并及时向管理处更新相关信息。任何车辆信息变动都需要及时通知管理处进行变更。

　　2、督促甲方对车辆管理服务进行全面监管，及时发现和解决车辆管理中存在的问题，并向甲方提供专业的意见和建议，以便更好地提升车辆管理水平。

　　3、所有车位业主共同拥有车库内的设施和设备，并应当珍惜、保护它们。车位业主应当遵守物业公司制定的车库管理规定，否则造成的损失由违规者承担相应责任。

　　4、依据本合同按时缴纳车位物业服务费；

　　5、配合物业公司对车库的管理工作；

　　第二条：车库物业管理服务

　　1、车库卫生整洁，引导车辆停放有序；

　　2、公用设施、设备配套运行使用正常，确保无事故隐患，日常使用中严格遵守操作规程和保养规范；

　　3、停车场相关管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有序；

　　4、我们要对消防设施进行日常管理，确保所有设施运行正常，随时可用。同时，要保证消防通道畅通无阻，以便在紧急情况下能够快速疏散人员。制定有效的消防应急方案也是必不可少的，让每个人都知道在火灾等突发事件发生时该如何行动。

　　5、车库实行24小时监控和不定时巡查值班制度；

　　6、实行一卡一车，无停车卡车辆禁止进入；

　　7、承担车库设施设备单次单项200元以内的日常维修费用；

　　第三条：车辆停放中的禁止行为

　　1、禁止占用他人车位，按规范停车，不得对他人车位使用造成阻碍，不得在禁止停车区域停放车辆；

　　2、限止超高超宽车辆进入车库；

　　3、车库内不得练车、修车、冲洗车辆。如有滴、漏现象必须及时清理；

　　4、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库内停放；

　　5、禁止将车位改作他用；

　　6、严禁在车库动火；

　　7、禁止在车内存放现金、贵重物品；

　　第四条：车位物业管理服务费

　　车位管理服务费：每月60元；按季度收取，缴费时间为季度开始前的第一个月10号之前，在物业管理处缴纳。

　　第五条：违约责任的处理

　　1、如果甲方未能达到管理服务质量目标，乙方有权要求甲方在规定期限内进行整改。但如果是由于乙方的原因造成甲方未能达到服务目标，则甲方可以要求乙方在规定期限内进行整改，但不得拒绝支付物业管理费用。

　　2、甲方违反本合同，擅自提高收费标准或乱收费的，乙方有权要求甲方清退所有违规收费，退还利息并支付违约金

　　3、如果乙方未能按照约定缴纳物业服务费，甲方有权要求其补交欠款并按日加收千分之三的滞纳金。

　　4、乙方在停放车辆后，须将车辆锁好并携带离车内财物，并仔细检查车辆状况。若因车辆本身原因造成的滴漏、电路等毁损，以及第三方损失，均由乙方自行承担。

　　为维护业主、公众的切身利益，在不可预见的情况下，甲方有权协助有关部门采取紧急措施，如发现燃气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件。

　　第七条：本合同同本物业在小区的物业管理期间。

　　第八条：因不可抗力致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

　　第九条：本协议共备两份，各方各执一份，具有同等法律效力。自各方签署之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　代表人：

　　乙方：

　　年月日

工程结算协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于：

　　1、甲方、乙方于xx年xx月xx日签订了xx项目工程施工合同（以下简称xx合同），合同编号为xxx，合同金额为xx元，结算额xx元；上述合同工程内容已完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程款xx元；乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。

　　2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。

　　3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：

　　一、以房抵款金额及方式：

　　1、乙方同意甲方以位于xx市xx区xx路xx号xx室房屋抵付甲方所欠工程款xx万元；

　　2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

　　二、房屋有关状况：

　　1、该商品房建筑面积暂定为xx平方米，单价x元/平方米，房屋总额暂定为xx元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》；该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。

　　2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。

　　3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。

　　三、xx合同工程结算、付款约定：

　　1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

　　2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。

　　四、甲方的协助

　　1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

　　2、甲方在20xx年xx月xx日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的'钥匙。

　　五、承诺

　　丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。

　　六、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行；因面积出现误差产生的房款多退少补时，三方同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。

　　七、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成；

　　八、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　九、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份，甲乙丙方各执两份。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　________年___月___日

工程结算协议书4

　　甲方：丽江正和房地产开发有限公司

　　乙方：

　　1、丽江市建筑工程有限公司

　　2、丽江良美建筑工程有限公司

　　甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

　　一、建设工程施工情况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

　　二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

　　三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

　　四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

　　五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

　　六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

　　七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的.全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

　　八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

　　九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

　　十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

　　十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

　　十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

　　十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

　　乙方1：法定代表人：法定代表人：乙方2：

　　本协议签字时间：年月日

工程结算协议书5

　　委托人（甲方）：__________________

　　受托人（乙方）：__________________

　　兹由甲方委托乙方办理工程结算造价业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。一、委托造价结算项目名称、目的

　　______________________________________________________________。二、委托结算造价的时间

　　自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。三、委托造价结算的方式

　　______________________________________________________________。四、双方责任

　　（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；

　　（二）乙方有责任按照甲方委托的内容和要求按时按质完成结算造价工作；（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及结算报告书内容等进行保密的义务。五、双方违约责任

　　（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供结算报告书；

　　（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；

　　（三）甲方未及时向乙方提供真实、合法的'资料，由此产生的不良后果由甲方负责，乙方不承担责任，并支付乙方总协议收入25％的违约金；

　　（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成结算工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。六、收费标准及结算方式

　　（一）收费标准：_____________________________________________。

　　（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。七、其他事项

　　（一）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；（二）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；

　　（三）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。

　　甲方（公章）：__________ 法人代表（签字）：______ 联系人：________________ 地址：__________________ 电话：__________________ 开户银行：______________ 帐户：__________________ _________年_____月____日乙方（公章）：__________ 法人代表（签字）：______ 联系人：________________ 地址：__________________ 电话：__________________ 开户银行：______________ 帐户：__________________ _________年_____月____日

工程结算协议书6

　　分包合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　1、甲、乙双方于20__年__月__日签订了

　　2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

　　3、扣除项：

　　4、人民币：元

　　5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

　　6、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　法定（委托）代表人：

　　项目经理：

　　日期：

　　乙方：

　　法定（委托）代表人：

　　项目经理：

　　日期：

工程结算协议书7

　　甲方(简称甲方)：_________________

　　乙方(简称乙方)：________________

　　丙方(简称丙方)：_________________

　　根据____________年_________月_______日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下

　　1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。

　　2、甲方和乙方签定的._____________工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。

　　3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。

　　4、丙方收款单位及账号：__________________分公司帐号：____________开户行：________________协议订立时间____________年_________月_______日，协议订立地点：_________________

　　本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。甲方(简称甲方)：_________________

　　乙方(简称乙方)：________________

　　丙方(简称丙方)：_________________

　　___________年_________月_______日

工程结算协议书8

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　广州___________建设项目

　　工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的`（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　附件：广州xx建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　（盖章）___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　住所：___________

　　电话：___________

　　传真：___________

　　签约日期：___________

　　签订地点：广东省广州市区。

工程结算协议书9

　　发包人：____________________

　　承包人：___________

　　广州___________建设项目

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的`部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　发包人：_______________承包人：___________

　　（盖章）___________（盖章）___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　委托代理人：___________委托代理人：___________

　　住所：___________住所：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　签约日期：___________签约日期：___________

　　签订地点：_____________

工程结算协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商并共同努力，于年月日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

　　1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的（以下简称“本工程”）的`施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

　　2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

　　保修期间乙方负责人姓名：

　　联系电话：

　　合同编号：

　　合同价：

　　结算总价：

　　3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

　　4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

　　5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代表人：

　　日期：

工程结算协议书11

　　工程合约编号：

　　承判人：

　　承判工程：

　　经xx物业管理（S）有限公司和承判人双方核对并同意：

　　一、最终结算工程款项如下：

　　1、完成合约工程金额：

　　2、额外工程金额：

　　3、代工金额：

　　4、其它金额：

　　共计总金额：

　　二、总金额中应扣除的项目：

　　1、公司代支付材料及垫付等金额：

　　2、其它扣款：

　　三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：

　　截至20 年月日止支付承判金额：

　　其中：第一次：第二次：

　　尚有保固金额：

　　上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

　　双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

　　立协议人：xx物业管理（S）有限公司代表:

　　承判人：代表:

　　日期: 20 年月日

工程结算协议书12

　　本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署：

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。

　　第三条强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的`了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。

　　甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　________年________月________日

工程结算协议书13

　　发包人：____________

　　承包人：____________

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年

　　月日至__月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年______月______日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在__年______月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人年______月______日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年______月______日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在__年______月______日前上报，但能在__年______月______日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年______月______日。至__年______月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的.要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额)，发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　(1)承包人在__年______月______日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年______月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年______月______日前取得一致的，将与承包人在__年______月______日至__年______月日之间上报的工程结算资料为基础并在__年______月______日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　(2)双方未能在__年______月日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一____份，发包人____份、承包人____份，具有同等法律效力。

　　附件：建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：承包人：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　委托代理人：_______ 委托代理人：____________

　　住所：__________ 住所：____________

　　电话：___________ 电话：___________

　　传真：__________ 传真：____________